国产精品永久免费视频观看-国产精品永久免费视频-国产精品一区二区资源-国产精品一区二区在线观看-国产三级在线免费-国产三级在线看

導(dǎo)讀

建筑公司訴地產(chǎn)公司拖欠工程款，地產(chǎn)公司反訴建筑公司賠償逾期竣工違約金。

建筑公司保全地產(chǎn)公司財產(chǎn)，地產(chǎn)公司反過來保全建筑公司財產(chǎn)。

地產(chǎn)公司的保全有道理嗎？請看以下案例！

案情回顧

（一）前訴：A建筑公司訴B地產(chǎn)公司拖欠工程款獲法院支持3500萬元；B地產(chǎn)公司反訴A建筑公司賠償延期違約金并保全A建筑公司賬戶資金1089萬元被駁回

1、本訴：A建筑公司訴B地產(chǎn)公司拖欠工程款5700萬元

2007年3月，B地產(chǎn)公司在上海發(fā)包某樓盤，后A建筑公司中標。雙方簽訂了建筑工程施工合同，對工程造價竣工時間等予以約定。

后A建筑公司開始施工，施工過程中因進度款問題，工程項目不斷停工又施工。

2011年，工程項目基本封頂，雙方協(xié)商后，就內(nèi)部裝修工程不再履行，雙方進行竣工結(jié)算。

因工程款爭議，2011年，A建筑公司將B地產(chǎn)公司起訴至法院，請求法院判決B地產(chǎn)公司支付工程款3455萬元，賠償停窩工損失1552萬元，支付工程進度款利息違約金等約741萬元。

A建筑公司并向法院申請財產(chǎn)保全，請求法院查封、扣押及凍結(jié)B房地產(chǎn)公司財產(chǎn)6000萬元。

2、反訴：B地產(chǎn)公司反訴A建筑公司賠償逾期竣工違約金1089萬元

B地產(chǎn)公司收到A建筑公司的起訴狀后，即以A建筑公司為被告，提出反訴，請求A建筑公司賠償工程逾期竣工違約金1089萬元。

因A建筑公司申請了財產(chǎn)保全，B地產(chǎn)公司也向法院申請財產(chǎn)保全，請求查封、扣押及凍結(jié)B地產(chǎn)公司的賬戶資金1089萬元。

3、法院：支持本訴駁回反訴

法院將本訴和反訴合并審理后判決：

（1）B地產(chǎn)公司應(yīng)向A建筑公司支付工程款、延期利息及窩工損失等共3500萬元。

（2）駁回B地產(chǎn)公司對A建筑公司的的全部反訴請求。

（二）后訴：A建筑公司訴B地產(chǎn)公司賠償保全錯誤造成的損失獲法院支持190萬元

1、A建筑公司訴B地產(chǎn)公司保全錯誤造成損失606萬元

前訴判決生效后，A建筑公司再次將B地產(chǎn)公司起訴至法院，請求法院判決B地產(chǎn)公司賠償因保全錯誤造成的損失606萬元。

2、一審法院判決B地產(chǎn)公司賠償A建筑公司利息損失190萬元

一審法院審理認為：

民事訴訟應(yīng)當(dāng)遵循誠實信用原則。當(dāng)事人在民事訴訟活動中提起反訴的目的在于抵銷或吞并本訴，采取訴訟保全的目的在于避免因另一方當(dāng)事人的行為或其他原因?qū)е屡袥Q難以執(zhí)行。

在A建筑公司與B地產(chǎn)公司建設(shè)工程施工合同糾紛案件審理過程中，A建筑公司本訴請求B地產(chǎn)公司支付欠付工程款本息；

B地產(chǎn)公司以A建筑公司逾期竣工為由提起反訴，請求A建筑公司承擔(dān)逾期竣工違約責(zé)任。

作為系爭工程的發(fā)包方，對于工程履行及結(jié)算情況應(yīng)有充分了解，對于己方是否欠付工程款、欠付工程款多少的事實應(yīng)有一定認知。

B地產(chǎn)公司在提起反訴請求時，按合同約定要求A建筑公司支付逾期竣工違約金1089萬元，并按此金額全額申請財產(chǎn)保全，凍結(jié)A建筑公司賬戶存款，未遵從反訴有抵銷本訴請求目的的立法本意。

在此后的訴訟過程中，特別是在審價后，雙方當(dāng)事人對于工程造價已有初步一致意見的情況下，仍長期凍結(jié)A建筑公司存款1089萬元，多次拒絕調(diào)整凍結(jié)金額。

上述建設(shè)工程施工合同經(jīng)一、二審，生效判決認為B地產(chǎn)公司要求A建筑公司支付逾期竣工違約金沒有事實和法律依據(jù)，未支持B地產(chǎn)公司的反訴請求。

綜上所述，一審法院認為：

B地產(chǎn)公司就其反訴請求申請財產(chǎn)保全1089萬元，有失妥當(dāng)。

鑒于B地產(chǎn)公司申請財產(chǎn)保全的行為，客觀上造成A建筑公司銀行賬戶被凍結(jié)，特別是在較長一段時間內(nèi)，凍結(jié)金額達1089萬元之巨，A建筑公司據(jù)此請求B地產(chǎn)公司賠償損失，理由成立。

判決：B地產(chǎn)公司賠償A建筑公司因財產(chǎn)保全而產(chǎn)生的損失，其中本金291萬元自2012年2月24日至2012年8月21日止，本金1089萬元自2012年8月22日至2016年3月28日止，均按中國人民銀行同期貸款利率計算。約190萬元。

判決下達后，B地產(chǎn)公司不服一審結(jié)果，提出上訴。

3、二審法院維持原判

二審法院審理后認為：

當(dāng)事人在訴訟過程中為防止判決不能執(zhí)行或難以執(zhí)行，可以申請財產(chǎn)保全。但當(dāng)事人在訴訟程序終結(jié)后獲敗訴判決的，意味著其財產(chǎn)保全申請不當(dāng)，由此給對方當(dāng)事人造成損失的，申請方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

本案的爭議焦點為B房地產(chǎn)公司是否應(yīng)當(dāng)承擔(dān)財產(chǎn)保全損害賠償責(zé)任及如應(yīng)承擔(dān)則應(yīng)承擔(dān)的賠償金額。

首先，B房地產(chǎn)公司在與A建筑公司建設(shè)工程施工合同糾紛一案中提起反訴，要求A建筑公司支付逾期竣工違約金并申請財產(chǎn)保全。該案經(jīng)一、二審審理后，生效判決對B房地產(chǎn)公司的反訴請求未予支持，B地產(chǎn)公司就其反訴獲得敗訴判決，其財產(chǎn)保全申請當(dāng)屬不當(dāng)。

其次，因B地產(chǎn)公司申請財產(chǎn)保全致使A建筑公司銀行賬戶被凍結(jié)，客觀上造成被凍結(jié)資金無法正常使用，應(yīng)當(dāng)認定由此給A建筑公司造成了損失，B地產(chǎn)公司應(yīng)當(dāng)承擔(dān)損害賠償責(zé)任。

再次，關(guān)于賠償數(shù)額的認定。

A建筑公司主張的損失構(gòu)成包含資金被凍結(jié)期間同期銀行貸款利率計算的利息......

A建筑公司為借款人產(chǎn)生的借款利息與其資金被凍結(jié)期間按貸款利率計算的利息，金額基本相當(dāng)，故原審判決認定的賠償數(shù)額尚屬合理，本院予以維持。

最后，二審法院維持一審判決結(jié)果。

分析點評

本案B地產(chǎn)公司反訴并申請財產(chǎn)保全確屬不當(dāng)。

本案中，A建筑公司的起訴金額為5700余萬元，法院最終判決支持3500萬元；B地產(chǎn)公司的反訴請求金額為1089萬元，即使法院支持B地產(chǎn)公司的全部反訴訴求，兩相抵銷，B地產(chǎn)公司仍需向A建筑公司支付工程款，而不是反過來A建筑公司向B地產(chǎn)公司支付款項。

財產(chǎn)保全的終極目的是為確保將來的生效判決有可供履行的財產(chǎn)，如果最終的判決結(jié)果，對于保全申請人而言，不存在需要保全被申請人履行判決的可能，就沒有保全的必要性。

故本案法院認定B地產(chǎn)公司保全不當(dāng)造成損失需要賠償，符合法律的規(guī)定。

啟示

從司法實踐來看，反訴相對于本訴而言，大部分為一種對抗本訴的訴訟策略或手段。雖有極少數(shù)反訴案件獲得徹底勝訴，但占比并不高。

從訴責(zé)險承保風(fēng)控的投入產(chǎn)出比的角度衡量，反訴案件的可保率并不高，故反訴案件要作為訴責(zé)險承保中慎重承保的案件。